Zakup aparatu USG dla potrzeb Zakładu diagnostyki obrazowej
Termin wskazany w ogłoszeniu już minął.
Kluczowe informacje
- 1
RyzykoPrzedmiotem jest zakup jednego aparatu USG do diagnostyki obrazowej, ale umowa trwa 45 miesięcy (3,75 roku), obejmuje więc nie tylko dostawę, lecz także długoterminowe zobowiązania serwisowe/gwarancję lub wsparcie techniczne (szczegóły w Załączniku nr 7 do SWZ).
- 2
RyzykoSzczegółowe wymagania techniczne i warunki współpracy (w tym ewentualne kary umowne, harmonogram dostawy czy obowiązek szkolenia personelu) określa projekt umowy w Załączniku nr 3 do SWZ, bez jego analizy nie da się ocenić realnych kosztów wykonania zamówienia.
- 3
ZakresUrządzenie trafi do Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie (ul. Czapliniecka 123), a finansowanie pochodzi z dotacji Gminy Bełchatów, co może wiązać się z dodatkowymi wymogami sprawozdawczymi lub kontrolami po stronie zamawiającego.
- 4
ZakresZamawiający wyklucza wykonawców z prawomocnymi wyrokami za przestępstwa skarbowe, oszustwa (art. 286 KK), przestępstwa przeciwko środowisku (art. 181 Prawa ochrony środowiska) oraz zaległościami w ZUS lub podatkach, nawet jeśli te zostały uregulowane po wydaniu wyroku/decyzji, chyba że przed upływem terminu składania ofert.
- 5
WarunkiCałkowity budżet to 513 425,93 zł, a jedynym kryterium wyboru oferty jest cena, bez punktacji za parametry techniczne, doświadczenie czy termin dostawy, co premiuje najtańsze rozwiązanie spełniające minimalne wymogi z Załącznika nr 7.
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Przebieg postępowania
2 wpisyWszystkie ogłoszenia powiązane z tym postępowaniem, od pierwszego komunikatu do ostatniej aktualizacji lub wyniku.
- Ogłoszenie o zamówieniu (UE)
12 maja 2026
Termin ofert: 8 czerwca 2026 09:00Otwórz ogłoszenie → - SprostowanieBieżące
03 czerwca 2026
Nowy termin: 10 czerwca 2026 11:00Zmienia wersję 325081-2026
Ogłoszenie
Pełna treść ogłoszenia podzielona na sekcje. Użyj wyszukiwania lub nawigacji do szybkiego przejścia.
1ZamawiającySekcja 1
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa zamawiającego | Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie |
| NIP | 7691787666 |
| Adres | ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów |
| Region (NUTS) | PL712 – Łódzkie |
2Przedmiot zamówieniaSekcja 2
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa zamówienia | Zakup aparatu USG dla potrzeb Zakładu diagnostyki obrazowej |
| Rodzaj zamówienia | Dostawy |
| Główny kod CPV | 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne |
| Szacunkowa wartość zamówienia | 513 426 PLN |
3Warunki udziału w postępowaniuSekcja 3
Warunki udziału w postępowaniu
- Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który n
- Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 lub 48 ust
- Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit g oraz pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego lub za przestępstwo skarbowe;
- Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
- Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, c
- Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków i opłat, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływe
- Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c, lit. g oraz pkt 2 i pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o spo
- Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
- Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b, lit. f oraz pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, za przestępst
- Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 1
4ProceduraSekcja 4
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Tryb udzielenia zamówienia | Przetarg nieograniczony |
| Termin składania ofert | 2026-06-10 11:00 |
5Informacje dodatkoweSekcja 5
W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający żąda od wykonawców złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a. parametry techniczne oferowanego sprzętu w formie wypełnionego i podpisanego druku – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ;
b. materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora przedstawiające opis i parametry oferowanego sprzętu (np. folder, prospekt, karta katalogowa, specyfikacja techniczna, instrukcja użytkowania itp.);
c. Certyfikat CE lub Deklarację zgodności;
d. oświadczenia o zgodności realizowanego zadania z zasadami (DNSH
– Do No Significant Harm) - „nie czyń poważnych szkód” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.
Analiza rynku
Typowy budżet zamawiającego w tej kategorii CPV, podobne postępowania oraz historia zamawiającego i rynek lokalny.
Typowy budżet w tej kategorii CPV
Jak liczymy benchmark?
Statystyki obliczamy z pola wartość szacunkowa zamówienia podanego przez zamawiającego w ogłoszeniu: to budżet planowany, nie zawsze odpowiada cenie kontraktowej po rozstrzygnięciu. Używamy percentyli (mediana, Q1, Q3), więc wyniki są odporne na pojedyncze ekstremalne ogłoszenia.
Podobne przetargi
Ta sama kategoria CPV, ostatni rok
Historia zamawiającego
Najnowsze postępowania tego podmiotu
Powiązane lokalnie
Aktywne w tym samym rynku lokalnym
Dokumenty i komunikacja
Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.
Platforma zakupowa
Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.