Nazwa
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski”
Główny Kod CPV
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.
Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.
Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową
i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej.
Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:
- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,
- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,
- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (24)
Część nr LOT-0001
Część nr 1: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” – Obszar Dolnośląski
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.
Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.
Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową
i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej.
Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:
- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,
- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,
- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
Część nr LOT-0002
Część nr 2: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Kujawsko-pomorski I
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.
Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.
Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową
i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej.
Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:
- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,
- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,
- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
Część nr LOT-0003
Część nr 3: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Kujawsko-pomorski I
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.
Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.
Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową
i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej.
Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:
- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,
- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,
- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
Część nr LOT-0004
Część nr 4: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Lubelski I
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.
Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.
Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową
i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej.
Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:
- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,
- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,
- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
Część nr LOT-0005
Część nr 5: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Lubelski II
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.
Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.
Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową
i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej.
Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:
- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,
- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,
- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
Część nr LOT-0006
Część nr 6: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Lubuski
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.
Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.
Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową
i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej.
Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:
- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,
- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,
- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
Część nr LOT-0007
Część nr 7: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Łódzki I
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.
Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.
Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową
i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej.
Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:
- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,
- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,
- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
Część nr LOT-0008
Część nr 8: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Łódzki II
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.
Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.
Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową
i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej.
Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:
- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,
- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,
- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
Część nr LOT-0009
Część nr 9: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Małopolski I
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.
Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.
Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową
i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej.
Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:
- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,
- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,
- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
Część nr LOT-0010
Część nr 10: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Małopolski II
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.
Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.
Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową
i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej.
Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:
- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,
- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,
- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
Część nr LOT-0011
Część nr 11: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Mazowiecki I
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.
Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.
Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową
i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej.
Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:
- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,
- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,
- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
Część nr LOT-0012
Część nr 12: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Mazowiecki II
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.
Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.
Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową
i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej.
Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:
- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,
- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,
- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
Część nr LOT-0013
Część nr 13: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Mazowiecki III
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.
Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.
Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową
i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej.
Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:
- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,
- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,
- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
Część nr LOT-0014
Część nr 14: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Opolski
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.
Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.
Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową
i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej.
Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)
Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:
- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,
- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,
- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
... pozostałe 9 części ...
