Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej” z podziałem na etap I i etap II na odcinku od ul. Klikowskiej do działki 192 obręb 172.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów, z podziałem na:
Etap I: obejmuje wykonanie dok. proj. na budowę ronda u zbiegu ulic Klikowskiej, Romanowicza i E. Niedojadły wraz z dowiązaniem się do istniejącego przebiegu ww. ulic i przebudową wlotów, budowę ul. E. Niedojadły (od projektowanego ronda u zbiegu ulic Klikowskiej, Romanowicza i E. Niedojadły), wraz z budową wlotów i skrzyżowań z ulicami przyległymi (ujętymi w MPZP) na długości ok. 380m do nowoprojektowanego ronda u zbiegu ulic E. Niedojadły i H. Wieniawskiego, budowę ronda o wlotach dwupasowych u zbiegu ulic E. Niedojadły i H. Wieniawskiego (2KDZ) wraz z dowiązaniem się do istniejącego przebiegu ul. Wieniawskiego na dł. ok. 90m (do działki nr 14/12 obręb 172), budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Klikowskiej do wykonanej kanalizacji deszczowej w ul. K. Górskiego wraz z budową kan. deszcz. w ul. Wieńsiawskiego na dł. ok. 90m, budowę zatok autobusowych zgodnie z uzyskanymi warunkami, budowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego, budowę sieci światłowodowej i informatycznej oraz monitoringu CCTV projektowanych skrzyżowań – sieć teletechniczna, zabezpieczenie, przełożenie, przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej wynikająca z uzyskanych warunków technicznych, dostosowanie rozwiązań projektowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
Etap II: obejmuje wykonanie dok. proj. na budowę drogi 2KDZ o przekroju 2x2 z podziałem na dwa podetapy (podetap I: jezdnia 1x2, podetap II: poszerzenie drogi o dodatkową jezdnię do przekroju 2x2), na odcinku od projektowanego ronda u zbiegu ulic E. Niedojadły i H. Wieniawskiego w kierunku południowym na dł. ok. 220m (do działki nr 192 obręb 172), budowę kanalizacji deszczowej na sięgaczach od ul. Niedojadły (3KDl, 2KDL, 5KDD), budowę zatok autobusowych zgodnie z uzyskanymi warunkami, budowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego, budowę sieci światłowodowej i informatycznej związanej z ITS – sieć teletechniczna, zabezpieczenie, przełożenie, przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej wynikająca z uzyskanych warunków technicznych, dostosowanie rozwiązań projektowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Pełny zakres zamówienia został określony w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

72318000-7 - Usługi przesyłu danych

Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu opóźnienia w uzyskaniu zgód, decyzji, warunków technicznych, uzgodnień niezależnego od Wykonawcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkujących koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie.

Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu opóźnienia w uzyskaniu zgód, decyzji, warunków technicznych, uzgodnień niezależnego od Wykonawcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkujących koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie.

Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu opóźnienia w uzyskaniu zgód, decyzji, warunków technicznych, uzgodnień niezależnego od Wykonawcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkujących koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie.

Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu opóźnienia w uzyskaniu zgód, decyzji, warunków technicznych, uzgodnień niezależnego od Wykonawcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkujących koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie.

Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu opóźnienia w uzyskaniu zgód, decyzji, warunków technicznych, uzgodnień niezależnego od Wykonawcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkujących koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie.

Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu opóźnienia w uzyskaniu zgód, decyzji, warunków technicznych, uzgodnień niezależnego od Wykonawcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkujących koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie.

Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu:
- opóźnienia w uzyskaniu zgód, decyzji, warunków technicznych, uzgodnień niezależnego od Wykonawcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkujących koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie oraz
- wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy.