BZP.271.109.2026 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym na os. Helena” w Nowym Sączu.

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (obejmującej koncepcję oraz projekt budowlany i wykonawczy), wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego dla zadania pn. „Wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym na os. Helena” w Nowym Sączu.
II. Wytyczne do projektowania, w tym wymagania jakościowe oraz szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę, zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy:
a) oferty Wykonawców, którzy wykażą się dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia t.j.
- minimum 1 (słownie: jedną) osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania, specjalności architektonicznej
- minimum 1 (słownie: jedną) osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania, specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2026 r. poz. 524 t.j) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2026 r., poz. 166 t.j).

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2.Dokumentu, z którego wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy;
3.Oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (jeżeli dotyczy)
4.Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 r., poz. 85 t.j.) (jeżeli dotyczy),

1. Oprócz przesłanek zmiany umowy przewidzianych w ustawie Pzp przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty, w przypadkach opisanych w zakresie:
1) terminu wykonania umowy (o czas, o jaki niżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy) w przypadku:
a) opóźnienia organów administracji publicznej lub innych podmiotów (...)
b) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu (...)
c) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich (...)
d) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
e) zmiany warunków technicznych zarządców sieci, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,
f) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,
g) zmiany opisu przedmiotu Umowy lub innych obowiązków Wykonawcy
w trakcie realizacji zamówienia, co nastąpiło na podstawie ust. 1 pkt 2 lub dopuszczalnej na podstawie przepisów Pzp,
h) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy,
i) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
j) opóźnienia Zamawiającego w akceptacji Dokumentacji projektowej lub jej elementów, w tym koncepcji programowo-przestrzennej, co spowoduje opóźnieniem Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy.
2) przedmiotu umowy w przypadku, gdy:
a) w trakcie realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia,
b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia,
3) osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji,
4) zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie umowy,
2. W przypadku stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem choroby zakaźnej,
3. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy. Zmiana terminu realizacji umowy nie uprawnia żadnej ze Stron do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.
4. W przypadku zaktualizowania się przesłanek uzasadniających zmianę umowy strony poinformują się bezzwłocznie o ich zaistnieniu, a na powyższą okoliczność – stanowiącą podstawę do zmiany umowy – strony sporządzają protokół, zawierający uzasadnienie faktyczne i prawne.

Szczegóły dotyczące konkretnych przypadków i sposobu dokonania zmian umowy znajdują się w § 14 projektowanych postanowieniach umowy.