Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy chodników na terenie gminy Kobierzyce – z podziałem na 5 części.

Ulega zmianie dotychczasowy § 3 ust. 1 umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
„1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania tj. od dnia 15.09.2021 r. do dnia 15.07.2023 r.
Ulega zmianie dotychczasowy § 4 ust. 1 umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
“1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za kompleksową realizację przedmiotu umowy określonego w § 1, ustala się zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie brutto 199.260,00 zł.
Ulega zmianie dotychczasowy § 4 ust. 3 umowy.

Nastąpiła potrzeba dokonania zmiany w przedmiocie umowy podstawowej, w związku z projektowaniem chodników w miejscowości Wierzbice i pozyskiwaniem przez Wykonawcę różnych opinii oraz uzgodnień z wytycznymi, a także przedłużającymi się konsultacjami społecznymi, zakończonymi ostatecznie protestem mieszkańców miejscowości sprzeciwiających się budowie chodników na całej długości drugiej strony ul. Lipowej (po jednej są już wybudowane) oraz związaną z tym wycinką drzew (starych lip wzdłuż ul. Lipowej), negatywną opinią Konserwatora zabytków w sprawie wycinki przedmiotowych drzew, negatywną opinią mieszkańców dot. budowy parkingu przy kościele.

Ulega zmianie dotychczasowy § 1 ust. 2 umowy.
W § 1 umowy po ust. 2 dodaje sie nowy ust. 2a.
Ulega zmianie dotychczasowy § 3 ust. 1 umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
„1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania tj. od dnia 15.09.2021 r. do dnia 15.07.2023 r.
Ulega zmianie dotychczasowy § 4 ust. 3 umowy

Wydłużenie terminu realizacji usługi gdy w trakcie wykonywania prac projektowych zaszła konieczność dokonania dodatkowych badań oraz ekspertyz, a ponadto
nastąpiła zmiana zakresu prac projektowych i pierwotnie przyjętych założeń projektowych w zakresie operatów wodnoprawnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy i wynikających z potrzeby dostosowania założeń projektowych w możliwie najlepszy, najbardziej funkcjonalny sposób do charakteru, przeznaczenia projektowanego obiektu, zaś zmiana zakresu prac projektowych nie przekracza 20% ich wartości określonych w § 4 ust. 1 umowy.

Zmiana terminów wykonania dokumentacji następuje więc z powodu przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. przedłużającego się uzyskiwania niezbędnych dokumentów od organów administracji publicznej, co nie wynikło z winy lub zaniechania Wykonawcy.

Zmiana terminów wykonania dokumentacji następuje więc z powodu przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. przedłużającego się uzyskiwania niezbędnych dokumentów od organów administracji publicznej, co nie wynikło z winy lub zaniechania Wykonawcy.
Zmiana rozliczenia częściowego z uwagi na trudności jakie Wykonawca napotkał przy realizacji projektu.

Zmiana terminu wykonania dokumentacji następuje więc z powodu przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. przedłużającego się uzyskiwania niezbędnych dokumentów od organów administracji publicznej, co nie wynikło z winy lub zaniechania Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania dokumentacji następuje więc z powodu przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. przedłużającego się uzyskiwania niezbędnych dokumentów od organów administracji publicznej, co nie wynikło z winy lub zaniechania Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania dokumentacji następuje więc z powodu przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. przedłużającego się uzyskiwania niezbędnych dokumentów od organów administracji publicznej, co nie wynikło z winy lub zaniechania Wykonawcy.