Utworzenie pracowni endoskopowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach Oddziału Klinicznego Gastroenterologii, Hepatologii, Chorób Metabolicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

cd. zmiany umowy h) w przypadku natrafienia podczas wykonywania Robót Budowlanych na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego instalacje, sieci lub urządzenia (w szczególności gazy medyczne, instalacje elektryczne i teleinformatyczne), a także na ukryte wady konstrukcyjne budynku lub nieprzewidziany zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku (stropów, ścian nośnych), co będzie skutkowało koniecznością wstrzymania prac, wykonania dodatkowych ekspertyz lub zmiany Dokumentacji Projektowej. Termin realizacji może ulec zmianie o czas niezbędny do przeciwdziałania tym okolicznościom, jednak nie dłużej niż łącznie o 180 (sto osiemdziesiąt) Dni w odniesieniu do pierwotnego terminu wykonania Umowy, i) w przypadku konieczności wykonania Robót Budowlanych dodatkowych lub zamiennych, niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Termin realizacji może ulec zmianie o czas niezbędny na wykonanie tych robót, jednak nie dłużej niż łącznie o 180 (sto osiemdziesiąt) Dni w odniesieniu do pierwotnego terminu wykonania Umowy, j) w przypadku konieczności wykonania ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, które związane będą z realizacją Przedmiotu Umowy, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Termin realizacji może ulec zmianie o okres trwania opóźnienia, jednak nie dłużej niż łącznie o 180 (sto osiemdziesiąt) Dni w odniesieniu do pierwotnego terminu wykonania Umowy, k) w przypadku opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji administracyjnych i innych aktów, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Termin realizacji może ulec zmianie o okres trwania opóźnienia, jednak nie dłużej niż łącznie o 180 (sto osiemdziesiąt) Dni w odniesieniu do pierwotnego terminu wykonania Umowy, l) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zmiana ta została wprowadzona po dniu zawarcia Umowy i ma bezpośredni oraz udokumentowany wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy. Termin realizacji może ulec zmianie o okres niezbędny do dostosowania sposobu realizacji Przedmiotu Umowy do nowych wymogów prawnych, jednak nie dłużej niż łącznie o 180 (sto osiemdziesiąt) Dni w odniesieniu do pierwotnego terminu wykonania Umowy; 2. zmiana zakresu Przedmiotu Umowy / sposobu jego wykonania oraz Wynagrodzenia Całkowitego (art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych): a) w przypadku konieczności wykonania dodatkowej Dokumentacji Projektowej lub analiz, nieobjętych Przedmiotem Umowy, a niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Zmiana we wskazanym zakresie może powodować zwiększenie Wynagrodzenia Całkowitego o kwotę ustaloną na podstawie negocjacji Stron. Łączna wartość zwiększenia Wynagrodzenia Całkowitego z tego tytułu nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 (jeden) do Umowy lub w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 (cztery) do Umowy, za wykonanie Dokumentacji Projektowej; b) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej uznanych przez Zamawiającego za zbędne. Zmiana we wskazanym zakresie może powodować zmniejszenie Wynagrodzenia Całkowitego o kwotę ustaloną na podstawie negocjacji Stron. Łączna wartość zmniejszenia Wynagrodzenia Całkowitego z tego tytułu nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 (jeden) do Umowy lub w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 (cztery) do Umowy, za wykonanie Dokumentacji Projektowej; Po zmianie: cd. zmiany umowy c) w przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w Dokumentacji Projektowej o wartości nie wyższej niż wartość rozwiązań podstawowych podlegających zamianie oraz o tożsamym zakresie przedmiotowym, jeśli wynika to z technologii, funkcjonalności lub konieczności zapewnienia zgodności z zasadami wiedzy technicznej. Zmiana we wskazanym zakresie może powodować zwiększenie lub zmniejszenie Wynagrodzenia Całkowitego o kwotę ustaloną na podstawie negocjacji Stron. Łączna wartość zwiększenia lub zmniejszenia Wynagrodzenia Całkowitego z tego tytułu nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 (jeden) do Umowy lub w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 (cztery) do Umowy, za wykonanie Dokumentacji Projektowej; d) w przypadku konieczności wykonania Robót Budowlanych dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. W takim przypadku zakres i wartość robót dodatkowych zostaną ustalone w drodze negocjacji Stron. Zmiana we wskazanym zakresie może powodować zwiększenie Wynagrodzenia Całkowitego o kwotę ustaloną na podstawie negocjacji Stron. Łączna wartość zwiększenia Wynagrodzenia Całkowitego z tego tytułu nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 (jeden) do Umowy lub w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 (cztery) do Umowy, za Roboty Budowlane; e) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie Robót Budowlanych (roboty zaniechane) uznanych przez Zamawiającego za zbędne. Zmiana we wskazanym zakresie może powodować zmniejszenie Wynagrodzenia Całkowitego o kwotę ustaloną na podstawie negocjacji Stron. Łączna wartość zmniejszenia Wynagrodzenia Całkowitego z tego tytułu nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 (jeden) do Umowy lub w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 (cztery) do Umowy, za Roboty Budowlane; f) w przypadku konieczności wykonania Robót Budowlanych zamiennych o wartości nie wyższej niż wartość robót podstawowych podlegających zamianie oraz o tożsamym zakresie przedmiotowym, jeśli wynika to z technologii, funkcjonalności lub konieczności zapewnienia zgodności ze sztuką budowlaną. Zmiana we wskazanym zakresie może powodować zwiększenie lub zmniejszenie Wynagrodzenia Całkowitego o kwotę ustaloną na podstawie negocjacji Stron. Łączna wartość zwiększenia lub zmniejszenia Wynagrodzenia Całkowitego z tego tytułu nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 (jeden) do Umowy lub w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 (cztery) do Umowy, za Roboty Budowlane; g) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zmiana ta została wprowadzona po dniu zawarcia Umowy i ma bezpośredni oraz udokumentowany wpływ na zakres realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana we wskazanym zakresie może powodować zwiększenie lub zmniejszenie Wynagrodzenia Całkowitego zgodnie z zasadami określonymi w lit. a)-f); 3. zmiana Wynagrodzenia Całkowitego, zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, według następujących zasad: a) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku oraz udokumentowania wystąpienia zmian kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy i uwzględnionych przy kalkulacji Wynagrodzenia Całkowitego,