Jaki jest termin składania ofert w tym ogłoszeniu?

Termin składania ofert upływa 04.10.2021, 10:00. Pamiętaj, że platformy składania ofert są obciążone w ostatnich godzinach — nie czekaj do samego końca.

Kto publikuje ogłoszenie i gdzie realizowane będzie zamówienie?

Sąd Okręgowy w Szczecinie prowadzi postępowanie, a miejscem realizacji jest Szczecin.

Czy zamawiający wymaga wadium?

Nie. Wadium nie jest wymagane w tym postępowaniu.

Jakiej branży dotyczy to ogłoszenie?

Ogłoszenie zostało oznaczone kodem CPV 42500000-1 (Urządzenia chłodzące i wentylacyjne). CPV (Common Procurement Vocabulary) to unijny słownik klasyfikacyjny, dzięki któremu możesz łatwo porównać to postępowanie z podobnymi zamówieniami w tej samej kategorii.

Gdzie znajdę oryginalne ogłoszenie?

Pełne ogłoszenie jest dostępne w oficjalnym źródle (Biuletyn Zamówień Publicznych). Atlas Przetargów prezentuje treść zgodnie z dokumentem źródłowym wraz z linkiem do oryginału.

Przetarg: DOSTAWA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH DO SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE UL. KASZUBSKA 42 | Szczecin, Zachodniopomorskie

Ogłoszenie

Pełna treść ogłoszenia podzielona na sekcje. Użyj wyszukiwania lub nawigacji do szybkiego przejścia.

Ogłoszenie

Treść ogłoszenia

Pełna treść ogłoszenia podzielona na sekcje. Użyj wyszukiwania lub nawigacji, żeby szybciej przejść do właściwego fragmentu.

1ZamawiającySekcja 1

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kaszubska 42

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-227

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mariusz.odorski@szczecin.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczecin.so.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sąd Okregowy w Szczecinie

2Informacje podstawoweSekcja 2

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH
DO SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE UL. KASZUBSKA 42

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-693ab82b-1ac8-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187716

2.6.) Wersja ogłoszenia: 03

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017170/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 DOSTAWA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH DO SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE UL. KASZUBSKA 42

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3Udostępnianie dokumentów zamówienia i komunikacjaSekcja 3

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

Dopełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez
UżytkownikówZewnętrznychkoniecznejestposiadanie przez co najmniej jednego
uprawnionegoUżytkownikaZewnętrznegoWykonawcykwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
podpisuzaufanego lubpodpisu osobistegosłużącego doautentykacji i podpisu.Korzystanie z Systemu
możliwejest podwarunkiem spełnieniaprzez sprzęt, zktórego korzystają użytkownicy
Wykonawcynastępującychminimalnych wymagańtechnicznych ispecyfiki połączenia:- posiadanie
komputera oparametrachumożliwiającychzainstalowanienastępującego oprogramowania:1.1.w
zakresiepodstawowychfunkcjonalności –przegląd, pobieranie izałączanie dokumentów: a)
przeglądarkainternetowa MozillaFirefox ver. 65 ipóźniejsze, GoogleChrome ver. 66 i późniejsze lub
Opera w ver. 58i późniejsze,Microsoft Edge ver 18i późniejsze,Internet Explorer 11,b) Lista zalecanych
przeglądarekinternetowych:Google Chrome,MozillaFirefox,Opera. Zalecane jest używanie
najnowszych wersjiprzeglądarekc)systemoperacyjnyWindows 10 i późniejsze1.2.w zakresie składania
podpisukwalifikowanego: a)zainstalowaneśrodowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)b) w przypadku
przeglądarekOpera, ChromeiFirefox należydoinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c)oprogramowania SzafirHostwsystemieoperacyjnym.Instrukcja instalowania
oprogramowaniawskazanego w punktach a, b icpowyżejznajduje się w Systemie w zakładce Elearning.
Wymaganiatechniczne iorganizacyjnewysyłania iodbierania dokumentów elektronicznych i
informacjiprzekazywanych przy ichużyciu zostałyopisane wRegulaminie korzystania z usług
Systemu(Regulamin Portalu e-Usług)dostępnym zpoziomu modułuE-learning dla wszystkich
użytkownikówSystemu oraz podczas rejestracjikontaWykonawcy dlaWykonawców.Użycie przez
Wykonawcę dokontaktu z Zamawiającymśrodkówkomunikacjielektronicznej zapewnionych w Systemie
jestuzależnione od uprzedniej akceptacjiprzezWykonawcęRegulaminu korzystania z usług Systemu
nawitrynie internetowej przy zakładaniuprofiluWykonawcy. Korzystanie z Systemu przez Wykonawcówjest bezpłatne. UżytkownikomZewnętrznymWykonawcyprzysługuje prawo korzystania z
asystyobejmującej wsparcie techniczne w kwestiachdotyczącychkorzystania z Systemu, polegające na
doradztwie telefonicznym i e-mailowymnazasadachokreślonych w Regulaminie korzystania z
usługSystemu. W sytuacji awariiSystemulubniedostępności Systemu, uniemożliwiających
komunikacjęWykonawcy i ZamawiającegopoprzezSystem, Zamawiający dopuszcza komunikację za
pomocą pocztyelektronicznejnaadres:mariusz.odorski@szczecin.so.gov.pl (nie dotyczy
składaniaofert).Maksymalnyrozmiarpojedynczychplików przesyłanych za pośrednictwem Systemu
wynosi 100MB. ZapośrednictwemSystemu możnaprzesłać wiele pojedynczych plików lub plik
skompresowanydoarchiwum (ZIP)zawierający wielepojedynczych plików.Dopuszczalne formaty
przesyłanych danychtj.plików owielkości do 100 MB wformatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx,.odt,.ods,.odp, .odf, .pdf, .zip, .rar,.7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml,
.msgZadatęprzekazania iodbioru danych, wszczególności oferty, wniosków,
zawiadomień,dokumentówelektronicznych,oświadczeń oraz innychinformacji przyjmuje się datę
zapisania pliku naserwerzeSystemu. Aktualnadata i godzina,zsynchronizowane z Głównym Urzędem
Miar, wyświetlanesą wprawym górnymroguSystemu.Informacje na temat kodowania i czasu
przekazania iodbiorudanych:1.Oferta złożonaprzezWykonawcę w Systemie, nie jest widoczna
dlaZamawiającego,ponieważ widnieje w Systemiejakozaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty
dostępnajest dopiero poodszyfrowaniuprzez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):

1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Szczecinie, 70 - 952 Szczecin, ul. Kaszubska 42, fax nr 91 48 55 555.
2.
Inspektorem ochrony danych jest Pani Jadwiga Smutek-e-mail:jsmutek@szczecin.so.gov.pl, tel: 91 48 38 463.
3.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Pzp. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4.
Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami prawa (Pzp).
5.
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
6.
W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7.
Posiadają Państwo:
1)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
2)
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych * ;
3)
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
8.
Nie przysługuje Państwu:
1)
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4Przedmiot zamówieniaSekcja 4

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/5/TP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednostek klimatyzacyjnych do Sądu Okręgowego w Szczecinie ul. Kaszubska 42:
- jednostka wewnętrzna VRF typ naścienny nr 1-11 szt.
- jednostka wewnętrzna VRF typ naścienny nr 2-9 szt.
- jednostka wewnętrzna VRF typ naścienny nr 3-10 szt.
- jednostka wewnętrzna VRF typ naścienny nr 4-7 szt.
- jednostka wewnętrzna VRF typ naścienny nr 5-9 szt.
- jednostka wewnętrzna VRF typ naścienny nr 6-2 szt.
- jednostka wewnętrzna VRF typ naścienny/podstropowa nr 7-2 szt.
Klimatyzacyjne jednostki zewnętrzne.
-jednostka zewnętrzna VRF typ stojący nr 5-1szt.
-jednostka zewnętrzna VRF typ stojący nr 4-1 szt.
-jednostki zewnętrznej typ stojący nr 2 i 3-2 szt.
-jednostki zewnętrznej typ stojący nr 1-1 szt.
- centralny sterownik z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, z funkcja obsługi sterowania nie miej niż 35 urządzeń, z możliwością podłączenia do sieci LAN poprzez przeglądarkę internetową-1 kpl.
Pilot bezprzewodowy – 50 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert:

1.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1)
Cena oferty brutto (C) – 60 %
1.1.
W zakresie powyższego kryterium oferta może uzyskać maks. 60 pkt.
1.2.
Ocena punktowa kryterium „cena” dokonana zostanie zgodnie z formułą:
zamawiający przyporządkuje najkorzystniejszej wartości (najniższa cena) maksymalną ilość punktów zgodnie z przyjętą skalą punktową, tj. 60. Każdej następnej wartości zamawiający przyporządkuje ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór:

najniższa cena ofertowa brutto
C= ----------------------------------------- x100 x 60%
cena oferty badanej brutto
2)
Wysokość kary umownej (KU)-40 %
1.1.
W zakresie powyższego kryterium oferta może uzyskać maks. 40 pkt.
1.2.
Ocena punktowa kryterium „kara umowna” dokonana w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest wskazać proponowaną wysokość kary umownej, która będzie miała zastosowanie w przypadku określonym w § 12, ust 1, pkt 1) złącznika nr 3 do SWZ - wzór umowy (odpowiednio dla każdej części).
Wysokość kary umownej należy podać w procentach w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku; jeżeli wykonawca poda kary umowne w inny sposób, podane wartości zostaną zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku).
Dopuszczalna wartość kary umownej jaką może podać w ofercie wykonawca to: min. 0,1% - max. 1%
W przypadku podania przez Wykonawcę, w ofercie kary umownej poniżej określonego przez zamawiającego minimum, zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje karę umowną o wartości minimalnej dopuszczonej przez zamawiającego, jeśli zaś wykonawca wskaże w ofercie karę umowną powyżej wskazanego limitu, zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje karę umowną o wartości maksymalnej dopuszczonej przez zamawiającego w danym przypadku.

Zamawiający przyzna punkty w omawianym kryterium poprzez zastosowanie następujących zasad:
- jeżeli wartość kary umownej wskazanej przez wykonawcę wynosi do 0,1 % przyznane zostanie 0 pkt
- jeżeli wartość kary umownej wskazanej przez wykonawcę powyżej 0,1% do 0,3% przyznane zostanie 12 pkt
- jeżeli wartość kary umownej wskazanej przez wykonawcę powyżej 0,3 % do 0,5% przyznane zostanie 20 pkt
- jeżeli wartość kary umownej wskazanej przez wykonawcę powyżej 0,5 % do 0,7% przyznane zostanie 28 pkt
- jeżeli wartość kary umownej wskazanej przez wykonawcę powyżej 0,7 % do 0,9 % przyznane zostanie 36 pkt
- jeżeli wartość kary umownej wskazanej przez wykonawcę powyżej 0,9% do max 1,00 % przyznane zostanie 40 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorem: Lp = C+KU

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

5Kwalifikacja wykonawcówSekcja 5

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przez Wykonawcę karty produktu wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

karty produktu wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć:
Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
o udzielenie za¬mówienia - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy
z Wykonawców (wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną).
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną);

6Warunki zamówieniaSekcja 6

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzieleniezamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich wpostępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
(liderkonsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim
profiluWykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych
Wykonawcówwpisując ich dane.Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie
zZamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje
informacje,korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za
wiążące dlawszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się
uczestniczeniaktóregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie
zamówienia w więcej niżjednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców
wspólnieubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w
ramachgrupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Wspólnicy
spółkicywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.Szczegóły dotyczące
sposobu składania poszczególnych dokumentów i oświadczeń przez Wykonawców
wspólnie ubiegającychsię o zamówienie opisane są innych właściwych miejscach w niniejszym
ogłoszeniu oraz w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

7Projektowane postanowienia umowySekcja 7

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.
Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. z 21 r., poz.1129 z późniejszymi zmianami)
2.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie wynagrodzenia, zmianie terminu dostawy oraz zmianie personelu Wykonawcy.
3.
Zmiana wynagrodzenia i/lub przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku, gdy:
1)
nastąpi zmiana urzędowej stawki należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki podatku VAT.
2)
nastąpi zaniechanie wykonania części przedmiotu umowy z uwagi na okoliczności nie leżące po stronie Wykonawcy,
3)
nastąpi zmiana przedmiotu dostawy w stosunku do zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie, pod warunkiem, że zmiana przedmiotu dostawy nastąpi na skutek braku dostępności zaoferowanego przedmiotu na rynku polskim oraz dodatkowo, że zaoferowane urządzenie zastępcze będzie posiadało parametry techniczne nie gorsze niż urządzenie zaoferowane w ofercie Wykonawcy
4.
Zmiana terminu dostawy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w przypadku:
1)
niezapewnienia przez Zamawiającego dostępności miejsc dostawy zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego, o którym to obowiązku mowa w § 5 ust 1 pkt 2 niniejszej umowy.
2)
wystąpienia obiektywnej przeszkody, niezawinionej przez Wykonawcę, uniemożliwiającej wykonanie montażu przedmiotu umowy w miejscu dostawy
3)
wystąpienia konieczności uzyskania zgód i lub pozwoleń, które nie były przewidziane przez Zamawiającego w chwili zawierania niniejszej umowy
5.
Zmiana personelu Wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgodą Zamawiającego.
6.
Zmiany, o których mowa w ust 3,4 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do umowy.
7.
O zmianie personelu Zamawiającego Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie.
8.
Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie spowodowane zachorowaniami na Covid-19, na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

8ProceduraSekcja 8

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert:

Wykonawca składa ofertę za po pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem: https:// ezamowienia.ms.gov.pl i pod nazwą niniejszego postępowania. Sposób złożenia oferty został opisany w Rozdziale XI SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-02

9Pozostałe informacjeSekcja 9

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
RzeczypospolitejPolskiej, wymagane dokumenty składa się z uwzględnieniem postanowień rozporządzeniaMinistra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowychśrodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
Termin wykonania zamówienia 60 dni, jednak nie później niż do dnia 17.12.2021 r.

Analiza rynku

Typowy budżet zamawiającego w tej kategorii CPV, podobne postępowania oraz historia zamawiającego i rynek lokalny.

Typowy budżet w tej kategorii CPV

42500000-1•Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

Wszystkie przetargi w tej kategorii

Mediana budżetu

257 682 zł

Próbka: 52 postępowań

Ostatnie 12 miesięcy

Środkowe 50% w przedziale

142 588 zł – 683 265 zł

Rozstęp międzykwartylowy

540 677 zł

Źródło próbki

CPV 42500000· dokładne dopasowanie (8 cyfr)

Dolny kwartyl

142 588 zł

Mediana

257 682 zł

Górny kwartyl

683 265 zł

Jak liczymy benchmark?

Statystyki obliczamy z pola wartość szacunkowa zamówienia podanego przez zamawiającego w ogłoszeniu — to budżet planowany, nie zawsze odpowiada cenie kontraktowej po rozstrzygnięciu. Używamy percentyli (mediana, Q1, Q3), więc wyniki są odporne na pojedyncze ekstremalne ogłoszenia.

Podobne przetargi

Ta sama kategoria CPV, ostatni rok

Brak danych do porównania.

Historia zamawiającego

Najnowsze postępowania tego podmiotu

Profil →

Brak danych do porównania.

Powiązane lokalnie

Aktywne w tym samym rynku lokalnym

Brak danych do porównania.

Dokumenty i komunikacja

Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.

Platforma zakupowa

Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.

Platforma zakupowa

ezamowienia.ms.gov.pl

szczecin.so.gov.pl

Kontakt i komunikacja

E-mail

mariusz.odorski@szczecin.so.gov.pl

Strona

https://szczecin.so.gov.pl/

DOSTAWA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH DO SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE UL. KASZUBSKA 42

Kluczowe informacje

Przebieg postępowania

Ogłoszenie

Treść ogłoszenia

1.1.) Rola zamawiającego

1.5) Adres zamawiającego

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.3.) Kryteria oceny ofert

Kryterium 1

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Analiza rynku

Typowy budżet w tej kategorii CPV

Podobne przetargi

Historia zamawiającego

Powiązane lokalnie

Dokumenty i komunikacja

Platforma zakupowa

Kontakt i komunikacja

Najczęstsze pytania o to ogłoszenie