Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wielgomłyny

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648161

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Wielgomłyny

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-525

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 44 7871087 wew. 105

1.4.8.) Numer faksu: 44 7871082

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@wielgomlyny.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielgomlyny.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4050ce37-2bf2-11ec-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00363648

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2024-06-12

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00230598/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie:
Kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
Rozbudowę istniejącego budynku socjalno – technicznego poprzez wykonanie pomieszczenia dmuchaw o powierzchni do 15 m2, służącego jako miejsce montażu dmuchaw oraz wykonanie wiaty na osad odwodniony o powierzchni do 25 m2. W budynku należy wykonać prace polegające na wykonaniu układu wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, towarzyszącej, uzupełniającej wraz z niezbędnym uzbrojeniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 7 do SWZ „Program Funkcjonalno Użytkowy” składający się z trzech części:
- Program Funkcjonalno Użytkowy – część I opisowa,
- Program Funkcjonalno Użytkowy – część II warunki WIORB,
- Program Funkcjonalno Użytkowy – część III informacyjna,
- Przedmiarze robót – załącznik nr 11 do SWZ.
Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy dla Wykonawcy, został załączony w celach informacyjnych i służy jedynie do opisu przedmiotu zamówienia.
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

do 2024-05-10

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): STALBUDOM Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260026559

4.3.3.) Ulica: Zgoda 4/7

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 00-018

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 4317300,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2021/BZP 00285123/01

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-05-10

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 7

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Trwające przekroczenia określonych przez prawo terminów wydania wymaganych opinii i uzgodnień przez właściwe organy administracji do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, spowodowały opóźnienia w terminowej realizacji umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Trwające przekroczenia określonych przez prawo terminów wydania wymaganych opinii i uzgodnień przez właściwe organy administracji do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, spowodowały opóźnienia w terminowej realizacji umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Trwające przekroczenia określonych przez prawo terminów wydania wymaganych opinii i uzgodnień przez właściwe organy administracji do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, spowodowały opóźnienia w terminowej realizacji umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Powierzenie wykonania części robót podwykonawcy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Prowadzenie prac modernizacyjnych, montażu części wyposażenia reaktora w warunkach zimowych i ustabilizowanie jego pracy, będzie wymagało większego nakładu czasu na rozwiązanie wszystkich problemów i tym samym będzie miało wpływ na harmonogram prac. Wydłużenie terminu realizacji drugiego etapu do końca marca 2024 roku, pozwoli Wykonawcy ukończyć zadanie z należytą starannością i przekazać Inwestorowi przedmiot umowy spełniający wymagania technologiczne.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużenie terminu zakończenia robót z 14.12.2023 roku na 28.03.2024 roku.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 6

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Powierzenie wykonania części robót podwykonawcy firmie SOFTCONTROLS Sp. z o.o.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 7

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wstrzymanie wykonania prac na obiekcie jest powodem wydłużenia końcowego terminu realizacji zamówienia o okres wstrzymania robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana dotyczy drugiego etapu umowy, który został wydłużony do dnia 10.05.2024 roku.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 4317300,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy