# Utworzenie pracowni endoskopowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach Oddziału Klinicznego Gastroenterologii, Hepatologii, Chorób Metabolicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

Źródło: Atlas Przetargów
Adres kanoniczny: https://atlasprzetargow.pl/przetarg/2026-BZP-00443834
Ogłoszenie źródłowe: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08df14b7-dc33-4d0a-db89-6a0001bc510b
Stan danych: 2026-10-21
Licencja: CC BY 4.0, cytuj jako "Atlas Przetargów, https://atlasprzetargow.pl/przetarg/2026-BZP-00443834"

**Numer ogłoszenia**: 2026/BZP 00443834
**Rodzaj ogłoszenia**: ogłoszenie o zmianie
**Data publikacji**: 2026-09-17
**Zamawiający**: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego (NIP: 8981816856)
**Lokalizacja**: Wrocław, woj. dolnośląskie
**Wartość**: brak potwierdzonej wartości
**Wadium**: brak
**Termin składania ofert**: nie podano
**CPV**: 45000000-7 (Roboty budowlane),45215100-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych),45215140-0 (Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych),45400000-1 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych),45300000-0 (Roboty instalacyjne w budynkach),45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne),45330000-9 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne),71000000-8 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne),33100000-1 (Urządzenia medyczne)

## Opis
Ogłoszenie nr 2026/BZP 00443834 z dnia 2026-09-17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Utworzenie pracowni endoskopowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach Oddziału Klinicznego Gastroenterologii, Hepatologii, Chorób Metabolicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289012

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Borowska 213

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 50-556

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: maciej.polanski@usk.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.wroc.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00443834

2.2.) Data ogłoszenia: 2026-09-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2026/BZP 00443801

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
cd. zmiany umowy
c)	w przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w Dokumentacji Projektowej o wartości nie wyższej niż wartość rozwiązań podstawowych podlegających zamianie oraz o tożsamym zakresie przedmiotowym, jeśli wynika to z technologii, funkcjonalności lub konieczności zapewnienia zgodności z zasadami wiedzy technicznej. Zmiana we wskazanym zakresie może powodować zwiększenie lub zmniejszenie Wynagrodzenia Całkowitego o kwotę ustaloną na podstawie negocjacji Stron. Łączna wartość zwiększenia lub zmniejszenia Wynagrodzenia Całkowitego z tego tytułu nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 (jeden) do Umowy lub w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 (cztery) do Umowy, za wykonanie Dokumentacji Projektowej;
d)	w przypadku konieczności wykonania Robót Budowlanych dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. W takim przypadku zakres i wartość robót dodatkowych zostaną ustalone w drodze negocjacji Stron. Zmiana we wskazanym zakresie może powodować zwiększenie Wynagrodzenia Całkowitego o kwotę ustaloną na podstawie negocjacji Stron. Łączna wartość zwiększenia Wynagrodzenia Całkowitego z tego tytułu nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 (jeden) do Umowy lub w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 (cztery) do Umowy, za Roboty Budowlane;
e)	w przypadku konieczności ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie Robót Budowlanych (roboty zaniechane) uznanych przez Zamawiającego za zbędne. Zmiana we wskazanym zakresie może powodować zmniejszenie Wynagrodzenia Całkowitego o kwotę ustaloną na podstawie negocjacji Stron. Łączna wartość zmniejszenia Wynagrodzenia Całkowitego z tego tytułu nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 (jeden) do Umowy lub w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 (cztery) do Umowy, za Roboty Budowlane;
f)	w przypadku konieczności wykonania Robót Budowlanych zamiennych o wartości nie wyższej niż wartość robót podstawowych podlegających zamianie oraz o tożsamym zakresie przedmiotowym, jeśli wynika to z technologii, funkcjonalności lub konieczności zapewnienia zgodności ze sztuką budowlaną. Zmiana we wskazanym zakresie może powodować zwiększenie lub zmniejszenie Wynagrodzenia Całkowitego o kwotę ustaloną na podstawie negocjacji Stron. Łączna wartość zwiększenia lub zmniejszenia Wynagrodzenia Całkowitego z tego tytułu nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 (jeden) do Umowy lub w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 (cztery) do Umowy, za Roboty Budowlane;
g)	w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zmiana ta została wprowadzona po dniu zawarcia Umowy i ma bezpośredni oraz udokumentowany wpływ na zakres realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana we wskazanym zakresie może powodować zwiększenie lub zmniejszenie Wynagrodzenia Całkowitego zgodnie z zasadami określonymi w lit. a)-f);
3.	zmiana Wynagrodzenia Całkowitego, zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, według następujących zasad:
a)	Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku oraz udokumentowania wystąpienia zmian kosztów związanych z realizacją Przedmio
...(skrócono; pełna treść pod adresem kanonicznym)...